內(nèi)部銷售承包合同

2022-12-23 銷售合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的類型越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的內(nèi)部銷售承包合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

內(nèi)部銷售承包合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　身份證號：

　　為深化企業(yè)改革，把競爭機制引入企業(yè)管理中，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，甲方在企業(yè)內(nèi)部推行市場化管理，依照我國相關法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際，在平等協(xié)商基礎上，本著自愿、誠信原則，就乙方承包工程事宜達成以下協(xié)議內(nèi)容，共同遵守：

　　一、工程概況如下：

　　1、項目名稱：

　　2、建設單位：

　　3、合同工期：

　　4、工程價款：

　　5、建筑面積：

　　6、質(zhì)量標準：

　　二、承包范圍及承包方式：

　　(一)承包范圍：乙方內(nèi)部承包工程范圍以建設單位與甲方簽訂的《建設工程施工合同》中約定的甲方施工范圍一致;以工程施工圖紙、設計交底、圖紙會審紀要、設計變更通知等資料(或技術核定單)為準。

　　(二)承包方式：乙方進行工程經(jīng)濟總承包，自負盈虧、自擔風險。乙方在對在施工期間形成的債務，由乙方承擔還款責任。

　　三、承包費用

　　(一)乙方按照甲方與建設單位簽訂的施工合同額向甲方交納承包費用元。承包費不包括稅費，稅費由乙方據(jù)實承擔。甲方根據(jù)每次收到的工程款額預提，工程竣工結(jié)算后再據(jù)實結(jié)算承包費用和稅費，多退少補。

　　(二)施工工程的計價方式以甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》以及相關補充協(xié)議為準。

　　四、雙方責任

　　(一)甲方公司責任

　　1、提供與建設方簽訂的建設施工合同;

　　2、協(xié)助承包人辦理開工前一切手續(xù);

　　3、組織圖紙會審、提供會審紀要一份;

　　4、技術、質(zhì)量部門對工程項目實行全過程監(jiān)督管理，組織定期不定期的質(zhì)量檢查驗收。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題，組織協(xié)調(diào)處理，特別嚴重的，報告有關主管部門或司法機關。協(xié)助承包人完善施工質(zhì)量保證措施。協(xié)調(diào)承包人與建設方、質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理方之間的關系，協(xié)助乙方組織竣工驗交。

　　5、安全部門對工程項目安全生產(chǎn)、現(xiàn)場管理、設備管理，實行全過程監(jiān)督管理。組織定期或不定期的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。協(xié)助承包人完善安全管理措施、制度。

　　6、財務部門對本工程資金的結(jié)算和使用，實行監(jiān)督和檢查，協(xié)助承包人完善財務管理制度。

　　(二)乙方承包人責任：

　　1、嚴格按甲方公司與建設方簽訂的建設工程施工合同要求和本承包合同。

　　2、編制施工計劃和相關資料。組織施工力量，調(diào)配施工設備進駐工地按照施工計劃組織購進材料入場，做好施工準備工作。

　　3、制定工程質(zhì)量、安全、財務管理制度、措施，確保工程進度。

　　4、編制施工預算和工程用料計劃。工程材料包括主材和輔材的采購、運輸、入庫、存放、領用必須建立規(guī)范的管理制度和書面手續(xù)，并按月盤點登記，作好記錄，甲方有權隨機檢查。

　　5、乙方以及項目工程部全體員工(包括甲方委派的本工程的管理人員、技術人員等)的工資以及各項社會保險、人身傷害保險費用等由乙方承擔全部費用，并計入工程成本費用。

　　6、組織有關人員熟悉施工圖紙，施工規(guī)范要求及質(zhì)量驗收標準。開工前對各工序的質(zhì)量安全工作進行書面技術交底。

　　7、接受和服從公司技術、質(zhì)量等部門的監(jiān)督管理，按照程序規(guī)范標準施工，保證工程質(zhì)量。乙方必須保證在施工過程中嚴格按照國家的有關規(guī)定和規(guī)范、建設單位提供的設計圖紙及相關資料、合同約定內(nèi)容事項，認真組織施工，確保工程的施工進度及質(zhì)量。若有施工改動，必須經(jīng)建設單位及監(jiān)理單位、設計單位商議簽字認可后，方可實施。

　　乙方應服從建設單位、監(jiān)理方和甲方指令，認真施工，保證保質(zhì)保量的及時完成施工任務。乙方在施工過程中，不得使用不符合工程施工要求的建筑材料，不得使用不合格材料。

　　為保證工程質(zhì)量，工程完工驗收合格并經(jīng)建設單位決算確認付款后，甲方按公司規(guī)定扣除乙方承包工程的質(zhì)量保證金和承包費、稅金后，一個月內(nèi)向乙方支付結(jié)算尾款。

　　工程質(zhì)保金的退還按甲方與建設單位簽訂《建設工程施工合同》約定為準。

　　8、加強安全教育，搞好崗前培訓，配備專人專管安全工作，服從公司安全部門的監(jiān)督管理，確保安全無事故目標完成。建立健全項目安全生產(chǎn)保證體系，建立和實施安全生產(chǎn)責任制，確保必須的安全設施投入、購置必備的勞動保護用品、安全設備及配套設施，消除事故隱患，完全滿足安全生產(chǎn)的需要。

　　特種作業(yè)人員包括機械工、電工等必須持證上崗，嚴格執(zhí)行有關安全技術操作規(guī)程，確保安全施工。施工現(xiàn)場使用的施工機械、機具和電氣設備狀況良好、能安全運行。施工現(xiàn)場除應設置安全宣傳標語牌外，危險地點必須懸掛安全標志、警示牌等，確保施工人員、過往行人、周邊住戶的人身及財產(chǎn)安全。

　　乙方不得違反操作規(guī)程施工，嚴禁違章作業(yè)，嚴禁野蠻施工。如發(fā)生安全事故，產(chǎn)生的法律責任和發(fā)生的一切費用，均由乙方承擔。給甲方聲譽造成影響的，應當賠償甲方損失。

　　9、遵守公司的財務管理制度，服從公司財務部門的監(jiān)督管理，接受財務部門的檢查指導，加強對工程資金的使用管理。

　　(1)所有工程價款必須進入甲方指定帳戶，除扣除承包人應上交的稅金、管理費、質(zhì)保金外，余款由公司按照工程進度撥付承包人。

　　(2)工程款只能用于本工程所需，不得挪用，承包人如存在挪用工程款的行為，甲方可提前解除本合同，乙方除應當退回挪用資金外，應當承擔挪用金額10%的違約金;乙方挪用資金情節(jié)嚴重的，甲方有權向司法機關匯報追究乙方其他法律責任。

　　(3)未經(jīng)甲方書面授權，乙方不得單獨在建設單位結(jié)算工程款，工程款一律入甲方帳戶。如出現(xiàn)乙方未經(jīng)甲方許可，私自截留工程款或私自結(jié)算工程款不向甲方財務部門如實入賬的，甲方有權提前解除本合同，并要求乙方將工程款及時交還公司財務部門，要求乙方承擔違規(guī)結(jié)算資金額10%的違約金(構成挪用資金的，按本合同相關規(guī)定處理)。

　　10、依法納稅和交納管理費等費用;工程結(jié)束后，核實債權債務、出具債權債務清結(jié)承諾書，報公司存檔。乙方組織施工過程中所發(fā)生的應付或應收款項，需根據(jù)雙方簽訂的合同或有效書面手續(xù)，獲取合法有效憑證入賬。

　　11、乙方不能將工程再轉(zhuǎn)包他人施工。

　　五、承包工程的竣工驗收和工程款的結(jié)算

　　(一)工程竣工驗收

　　工程具備竣工驗收條件，承包人按照國家竣工驗收有關規(guī)定，向建設單位提供完整的竣工資料及竣工驗收報告，甲方提供便利和協(xié)助。

　　乙方向建設單位送達竣工驗收資料時，應當要求建設單位提供簽收手續(xù)，以便備查。

　　(二)工程款結(jié)算

　　乙方應當在工程竣工驗收合格后28天內(nèi)向建設單位提交正式、完整的竣工結(jié)算報告和結(jié)算資料;結(jié)算報告和結(jié)算資料經(jīng)甲方審核蓋章后，由乙方報送建設單位審核。

　　乙方向建設單位報送竣工結(jié)算資料時，應當要求建設單位提供簽收手續(xù)，以便備查。

　　六、工程質(zhì)量保修

　　乙方承諾依照甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》中的約定的質(zhì)量保修期承擔保修責任。質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格并交付建設單位之日起計算。

　　七、違約責任

　　(一)承包期間，如遇乙方質(zhì)量、安全、財務管理混亂或出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全責任事故，或因施工質(zhì)量、工期引起建設方嚴重不滿(因建設單位原因除外)，或不服從甲方監(jiān)督管理，或發(fā)現(xiàn)乙方擅自轉(zhuǎn)包等，甲方有權解除承包合同，并要求乙方承擔給甲方造成的全部損失。

　　(二)因乙方經(jīng)濟實力和組織人員力量不能勝任本工程繼續(xù)施工和不能滿足施工進度，甲方有權終止合同，乙方必須先退場，再辦理已施工部分的工程量結(jié)算。

　　(三)乙方承包施工期間，所發(fā)生的一切債權債務均由乙方承擔，乙方不得借用承包便利，損害甲方利益，如給甲方造成損失，全額予以賠償。

　　八、其它約定

　　(一)乙方必須保證人工工資的正常發(fā)放。不能造成群訪群訴事件，否則，甲方有權隨時解除本合同，并要求乙方承擔給甲方造成的一切損失。

　　(二)在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成由甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　(三)本合同雙方、簽章生效;本合同一式三份，甲方保存二份，乙方保存一份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　身份號碼：

　　委托代理人：

　　住址：

　　電話：

　　簽約日期：年月日

內(nèi)部銷售承包合同2

　　委托方： (以下稱為甲方)

　　承包方： (以下稱為乙方)

　　甲乙雙方本著自愿平等、互惠互利、友好協(xié)商的原則，依照中華人民共和國相關法律、法規(guī)，就乙方承包甲方__大廈商業(yè)部分的銷售、出租之事宜，達成如下協(xié)議條款，以資雙方共同信守：

　　一、承包物業(yè)概況

　　1.物業(yè)名稱：

　　2.物業(yè)位置：

　　3.物業(yè)面積：物業(yè)總建筑面積約_______平方米，其中商業(yè)部分(地下1層至地上4層)約________平方米(以__市國土資源與房屋管理局最后審定的房屋銷售面積為準)

　　4.產(chǎn)權性質(zhì)：全部商業(yè)物業(yè)產(chǎn)權

　　5.物業(yè)使用率：商業(yè)部分不低于80%。

　　二、承包方式及范圍

　　1.承包方式：銷售、出租。

　　2.承包范圍：商業(yè)部分。

　　三、承包期限及目標

　　1.承包期限：自甲方取得《商品房銷售許可證》之日起，乙方正式承包期為8個月。在甲方取得《商品房銷售許可證》之前，由乙方組織的內(nèi)部認購階段，不計為承包期限。

　　2.銷售目標：乙方須在正式承包期限內(nèi)保證完成90%商業(yè)部分的銷售。

　　3.乙方如按期完成承包銷售目標，或承包合同終止后，雙方如希望對尾盤繼續(xù)委托乙方銷售，可另簽承包合同。

　　4.在正式承包期限內(nèi)，如甲方增加銷售面積，承包期限及目標由雙方另行協(xié)商。

　　四、雙方職責

　　1.甲方履行之職責：

　　1)確保本樓盤產(chǎn)權清晰、完整、無任何糾紛、可作為商品房進行出售和出租。

　　2)提供與本樓盤相關的工程立項、進度、質(zhì)量等有關證書及資料：

　　a.《國有土地使用權出讓合同》復印件;

　　b.《國有土地使用證》復印件

　　c.《建設工程規(guī)劃許可證》及附件之復印件;

　　d.《建設工程開工證》復印件;

　　e.《建設用地規(guī)劃許可證》復印件;

　　f.建筑裝飾標準和設備標準等有關資料。

　　g.其他應當具備的文書或資料。

　　3)甲方企業(yè)資質(zhì)證書復印件：

　　a. 營業(yè)執(zhí)照副本之復印件;

　　b. 地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書復印件;

　　4)提供《商品房銷售許可證》原件及《商品房銷售合同》、《商品房認購書》。

　　5)提供所承包物業(yè)的樓層分布圖、總平面圖、立面圖、效果圖、模型及銷售房間號等。

　　6)辦理《商品房認購書》、《商品房銷售合同》審核與簽章，《商品房銷售合同》登記、產(chǎn)權登記等手續(xù)。

　　7)甲方在本樓盤取得《商品房銷售許可證》正式開盤前，辦妥有關銀行按揭貸款事宜，保證將有兩家以上銀行為購房者提供不低于6成____年、總貸款規(guī)模不少于___________萬元的按揭貸款服務。

　　8)在合同簽訂后25天內(nèi)，甲方向乙方提供面積不少于180平方米的現(xiàn)場售樓處，并保證該售樓處具備電、市內(nèi)電話等基本辦公條件。

　　9)由甲方委派總協(xié)調(diào)人一名，銜接與協(xié)調(diào)雙方合作，由甲方委派財務人員收取房款。上述人員的委派及變更應當以書面形式作出。

　　10) 甲方提供承包物業(yè)商業(yè)部分之公共部分的必要裝修及配套，如衛(wèi)生間、通道、柜臺等。

　　11) 按照約定負擔承包物業(yè)商業(yè)部分的廣告推廣費用。

　　12)本合同書履行期間，甲方不繼續(xù)自行組織或委托乙方以外的第三方以任何形式對承包物業(yè)商業(yè)部分進行銷售或出租，原已簽委托銷售合同繼續(xù)執(zhí)行。

　　13) 甲方應履行的其它職責。

　　2.乙方履行之職責：

　　1)乙方應全面、透徹地理解甲方對承包物業(yè)商業(yè)部分的開發(fā)理念和市場目標，負責制定《樓盤營銷總體方案》，并依照承包目標和工程進度制定銷售進度計劃、銷售價格控制表及付款方式和相應的銷售策略，并提交甲方審議，審議通過后作為本合同書附件。

　　2)乙方負責組建完整、具有專業(yè)水準的營銷隊伍，成立銷售部，制定規(guī)范的銷售程序和組織紀律，培訓銷售人員，建立銷售管理控制系統(tǒng)，保證樓盤整體形象。

　　3)對售樓處及客戶參觀區(qū)的整體包裝提出方案建議，提交甲方審核后實施。

　　4)乙方負責通過策劃、推廣手段有效提升商業(yè)價值，制定各項廣告推廣活動的計劃、方案和預算，并提交甲方認可后負責組織實施。

　　5)負責對區(qū)域市場的重點項目、周邊項目、同類項目及可能的競爭對手進行跟蹤調(diào)查。每兩個月向甲方提交一份市場情況調(diào)查報告，共同研究市場對策。

　　6)積極維護甲方利益，銷售過程中如發(fā)生個別客戶提出獨立于標準《商品房銷售合同》及合理補充條款之外的特殊要求的補充條款，應婉轉(zhuǎn)化解。不能化解的須謹慎起草，補充條款內(nèi)容需經(jīng)甲方書面認定。

　　7)未經(jīng)甲方允許，乙方(包括乙方所有業(yè)務人員)在承包銷售過程中，不得擅自向客戶進行任何超出甲方事先約定的承諾，如果發(fā)生此類事件，乙方必須承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟和法律責任。

　　8)乙方應嚴格按照雙方認可的《樓盤營銷總體方案》進行銷售，不得擅自給客戶低于甲方確認的銷售價格控制表所規(guī)定的價格及折扣,如確有此需要須經(jīng)甲方法定代表人或授權委托人書面認可。

　　9) 乙方可根據(jù)實際銷售情況或市場變化，提出調(diào)整銷售計劃，但必須經(jīng)甲方審查確認并加蓋公章方為有效。

　　10) 乙方每月5日前將上月的銷售報表通過銷售總監(jiān)報甲方協(xié)調(diào)人。

　　11)乙方負責甲方處理所承包銷售樓盤開發(fā)過程中的有關商品房銷售之事項。

　　12)乙方有責任為甲方保守經(jīng)營活動中的商業(yè)機密，不得向任何單位或個人透露、泄露銷售中的商業(yè)機密，如果發(fā)現(xiàn)此類事件，乙方須承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟和法律責任。

　　13)乙方應妥善處理、解決銷售現(xiàn)場可能發(fā)生的突發(fā)性"非常事件"，有效地控制事態(tài)。

　　14)乙方負責所有營銷人員的工資、交通、食宿之費用，并負責制定銷售傭金分配方案和銷售傭金的發(fā)放。

　　15)乙方應履行的其他責任。

　　五、銷售計劃

　　1.乙方提交的《樓盤營銷總體方案》應經(jīng)乙方承包人簽字同意，并于本合同簽定日后15天內(nèi)提交甲方蓋章確認。經(jīng)甲乙雙方確認的《樓盤營銷總體方案》作為本合同的附件，與合同正文具有同等的法律效力。

　　2.乙方根據(jù)本合同約定的銷售目標和承包期限，研究制定樓盤銷售計劃。計劃內(nèi)容應包括按時間進度完成的銷售面積和銷售總額。

　　六、銷售承包規(guī)定

　　自本合同簽定之日起，該承包物業(yè)商業(yè)部分所有簽署的銷售合同都應由甲方確認為乙方的銷售業(yè)績。如甲方或由銷售部以外的任何其他人員所介紹的客戶，由乙方按照銷售部之規(guī)定發(fā)放銷售傭金或獎金，原已簽合同不作為乙方的銷售業(yè)績。乙方代表甲方與客戶所簽定的《商品房認購書》作為甲方與客戶簽署正式《商品房銷售合同》的依據(jù)。一經(jīng)簽定正式《商品房銷售合同》和銀行按揭款到位，即代表甲方對成交物業(yè)予以確認，并同時作為乙方銷售業(yè)績的確認依據(jù)�？蛻糍徶梦飿I(yè)所交納的任何費用都應存入甲方指定的甲方帳戶。

　　七、銷售價格

　　1.依據(jù)《商品房銷售許可證》，該承包物業(yè)商業(yè)部分平均銷售底價為____0元/平方米。乙方所制定的《商業(yè)銷售價格表》的商業(yè)部分平均價必須高于此平均底價。

　　2.銷售過程中乙方可根據(jù)市場情況調(diào)整價格水平，調(diào)整幅度須經(jīng)甲方確定。經(jīng)甲方審核確認的《商業(yè)銷售底價表》為乙方所執(zhí)行銷售價格的底線，即在實際銷售中，所有面積的銷售價格必須高于此表中規(guī)定的相應底價。

　　八、承包銷售傭金

　　1.承包傭金提取原則

　　乙方按照經(jīng)甲方審定的《樓盤營銷總體方案》按進度完成銷售任務，可按本原則規(guī)定由乙方提取承包傭金。承包傭金計算依據(jù)甲方確認之《商業(yè)銷售底價表》，甲乙雙方同意乙方實際銷售價格高于銷售底價部分為溢價部分，乙方承包傭金即依據(jù)溢價部分收益狀況計算。

　　2.承包傭金提取率

　　乙方實際銷售價格高于《商業(yè)銷售底價表》規(guī)定的相應底價所產(chǎn)生的溢價部分收益，甲乙雙方同意乙方按溢價部分收益的15%的比例提取承包傭金。

　　3.承包傭金支付方式：

　　1)甲方根據(jù)乙方銷售中產(chǎn)生的溢價部分收益金額計算應支付的實際承包傭金。乙方在每月5號前向甲方申請當月應支付的承包傭金，經(jīng)甲方確認后，甲方應在申請后5日內(nèi)向乙方結(jié)付，結(jié)付比例是實際應付承包傭金的20%。剩余80%的承包傭金作為傭金余額由甲方根椐乙方的銷售業(yè)績分階段向乙方結(jié)付。當月支付承包傭金主要支付銷售部的基本人員開支及辦公費用。

　　2)當乙方所完成銷售面積達到承包總面積的70%時，由乙方向甲方申請支付傭金余額。乙方向甲方申請并經(jīng)甲方確認后，甲方應在申請后5日內(nèi)向乙方結(jié)付，結(jié)付比例應不低于實際應付承包傭金額的50%。

　　3)當乙方所完成銷售面積達到承包總面積的80%時，由乙方向甲方申請支付剩余承包傭金余額。乙方向甲方申請并經(jīng)甲方確認后，甲方應在申請后5日內(nèi)向乙方結(jié)付，結(jié)付比例應不低于實際應付承包傭金額的70%。

　　4)當乙方在承包期內(nèi)完成本合同所規(guī)定的銷售任務后，乙方向甲方申請并經(jīng)甲方確認后，甲方應在申請后20日內(nèi)以客戶簽定的《商品房銷售合同》和銀行按揭款到位為依據(jù)與乙方結(jié)清所有承包傭金。

　　九、營銷策劃費

　　本合同簽定后15日內(nèi)，乙方向甲方提交《主題商業(yè)策劃方案》，此方案包括如下幾部分： 1 商業(yè)招商方案。2 商業(yè)經(jīng)營主體推薦方案。 3 商業(yè)分區(qū)、主題劃分方案。 4裝修要點，由甲方蓋章確認后實施。此方案的策劃費為30萬元，包含在營銷費用之中。

　　十、廣告?zhèn)鞑ヅc推廣活動

　　1.甲方同意負擔(3500000)的營銷費用，包括廣告?zhèn)鞑ヅc推廣活動費用，并根據(jù)乙方提交、甲方確認的《項目廣告和推廣月計劃表》及時、足額撥付。

　　2.根據(jù)本項目總體市場目標、營銷計劃和實際銷售狀況，由甲乙雙方共同擬訂廣告?zhèn)鞑ゲ呗耘c具體方案，甲方委托專業(yè)廣告公司完成。

　　3.乙方可根據(jù)銷售情況適時組織項目推廣活動，負責推廣活動的主題創(chuàng)意、方案策劃、費用預算與組織執(zhí)行，執(zhí)行方案應得到甲方批準認可，推廣活動費用由乙方先行支付，待銷售面積超過50%時，甲方支付乙方墊付款。

　　4.乙方不得以廣告、推廣方案等未能得到甲方批準為理由，而要求甲方免除銷售進度緩慢的責任

　　十一、稅收支付

　　因該承包物業(yè)房屋買賣所產(chǎn)生的稅金及各項費用，甲乙雙方應根據(jù)各自責任，由雙方財務人員協(xié)調(diào)解決。

　　十二、違約責任及協(xié)議終止

　　1、甲方未能按照本合同有關條款的約定，按時支付乙方承包傭金和銷售傭金，每延遲一天，甲方應按應付金額的萬分之四承擔違約金，如逾期三個月仍未支付，乙方有權單方面解除合同，并保留其追索損失的權力。

　　2、在乙方正式承包期間，如因乙方原因連續(xù)3個月未能按銷售計劃完成銷售任務，則視為乙方的嚴重違約。甲方有權單方面解除本合同，取消乙方的承包資格。乙方獨自承擔在此期間所產(chǎn)生的銷售費用及廣告?zhèn)鞑ヅc推廣活動費用，乙方同意補償甲方損失_______萬元整，并承擔客戶索賠的損失。

　　3、自簽定合同之日起，如因非乙方的違約行為而甲方單方面中止本合同，或因甲方嚴重違約導致合同解除或無法繼續(xù)履行，甲方同意補償乙方損失______萬元整。

　　十三、未盡事宜

　　本合同未盡事宜，雙方均可經(jīng)過友好協(xié)商另行協(xié)議，作為本合同附件，該附件與本合同具有同等法律效力。

　　十四、適用法律與爭議解決

　　1、合同書的效力、訂立、履行、解釋以及爭議的解決均適用中國法律。

　　2、合同書履行期間，雙方如發(fā)生爭議，應當友好協(xié)商解決，如不能解決，可申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　十五、不可抗力

　　本合同書簽定后，因《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》中有關"不可抗力"條款中規(guī)定的事實產(chǎn)生，致使本合同無法繼續(xù)履行的，受不可抗力影響的一方應在發(fā)生不可抗力之日起十日內(nèi)以文字信函遞送或傳真方式通知締約他方。同時應提供該項目所在地有關機關出具的證明文件，并依據(jù)相關法律中有關"不可抗力"條款中規(guī)定的合同處置措施施行。

　　十六、協(xié)議的變更

　　1、合同書之任一締約方如認為有必要變更本合同，應在取得他方一致同意后，以書面形式為之。

　　2、合同書只任一締約方認為本合同之履行已成為不必要或不可能，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可解除本合同。

　　十七、協(xié)議生效

　　本合同經(jīng)甲乙雙方代表人或代表授權人簽署、甲方加蓋公章后即成立。

　　十八、其他

　　本合同一式六份，正本兩份，副本四份。甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽字日期：

　　簽字日期:

內(nèi)部銷售承包合同3

　　為明確公司與各部門的職責、權限、義務和利益分配關系，充分發(fā)揮各部門作用，確保公司經(jīng)營目標實現(xiàn)，特制訂承包方案。通過本方案，明確公司的業(yè)務承包實體地位，賦予其相應的管理職責權限；同時規(guī)定年度業(yè)務目標及其考核結(jié)算辦法。

　　一、管理職責

　　1、必須保證完成企業(yè)下達的各項承包指標；萬元

　　2、建立與企業(yè)財務制度相應的二級核算臺賬，做到賬目清楚、核算正確，并定期檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤應立即糾正。

　　3、按企業(yè)制定的價格目錄，并掌握一定的浮動幅度銷售產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)擅自漲價，應嚴加處理。

　　4、把握政策機遇和行業(yè)動態(tài)，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)能力和經(jīng)營目標最大限度地爭取市場份額

　　5、搞好產(chǎn)品發(fā)運調(diào)度，按合同保證安全正點交付。

　　6、制定科學合理的薪酬方案，充分激發(fā)業(yè)務人員的聰明才智，確保年度經(jīng)營目標順利實現(xiàn)。

　　7、根據(jù)市場情況，負責地提出產(chǎn)品開發(fā)和持續(xù)改進建議。

　　8、負責應收賬款的管理和回收工作，呆滯欠款按規(guī)定移交法律事務部組織清收。

　　9、認證做好市場信息收集、處理工作，逐句編發(fā)《市場句報》，逐月編發(fā)《市場分析報告》提交企業(yè)經(jīng)理層及各相關部門參考。

　　二、管理權限

　　1、對部門人員的調(diào)度權、安排權、加班審批權、出差審批權以及獎懲權。

　　2、有權決定業(yè)務員的聘用、區(qū)域定位和職務升遷，操作程序可參照企業(yè)相關制度，聘任決定須報企業(yè)人力資源部備案。

　　3、有權制定承包體內(nèi)部二次分配方案和包干費用內(nèi)控方法，經(jīng)企業(yè)審定后實施。

　　4、有權組織相關部門對銷售合同、特殊訂單進行評審，編制要貨計劃。

　　5、有權合理組織產(chǎn)品的發(fā)送運輸工作

　　6、屬銷售費用管理范圍的費用開支權、用款審批權、費用核報權、費用領款權。

　　7、有權提出產(chǎn)品開發(fā)、持續(xù)改進及價格策略等合理化建議。

　　8、有權組織企業(yè)產(chǎn)品推廣展示、品牌形象宣傳及市場公關活動。

　　9、在不違背企業(yè)根本利益的前提下，享有營銷業(yè)務管理全過程的自主調(diào)控權和應急處理權。

　　三、承包方式；

　　銷售承包的結(jié)算，主要解決兩大問題：

　　一是結(jié)算企業(yè)給銷售承包部門的經(jīng)濟效益；

　　二是計算銷售承包部門內(nèi)部職工的利益分配。

　　1、目標任務萬元，給與部門績效工資為之上，每增加10%，績效提成增加銷售額度的10%。

　　2、工資發(fā)放采取先預支，季度考核兌現(xiàn)。根據(jù)部門定員人，依據(jù)企業(yè)現(xiàn)行崗位工資標準，按月發(fā)放基本工資。季度進行績效考核后多退少補�？己嘶鶖�(shù)是：第一季度任務為萬

　　元，其他三個季度為萬元。第一季度提成工資總額為萬元，其余季度為萬元。沒有完成考核任務，結(jié)算績效提成比例為10%�？紤]銷售季節(jié)性，年終完成任務后可以綜合平衡全年提成。營銷部人員每月總基本工資為萬元由營銷部自由支配。

　　3、銷售部核定員工數(shù)為人，部門自行安排適當職位。具體人員名稱見附件。

　　四、法律效力

　　1、本案一式兩份雙方簽訂后生效，具有同等法律效力。

　　2、未盡事宜，雙方可以補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力

　　改制企業(yè)內(nèi)部承包權的保護

　　在當前企業(yè)改制的實踐中，有相當一部分企業(yè)在改制前處于內(nèi)部承包經(jīng)營狀態(tài)，正確、妥善地處理好企業(yè)內(nèi)部承包問題，對于確保企業(yè)改制的順利進行、維護社會穩(wěn)定都具有十分重要的意義。本文現(xiàn)結(jié)合審判工作實踐，僅就改制企業(yè)內(nèi)部承包權保護的幾個法律問題作些粗淺的探討，旨在拋磚引玉。

　　一、企業(yè)內(nèi)部承包合同的解除方式

　　企業(yè)內(nèi)部承包合同，是指企業(yè)作為發(fā)包方與其內(nèi)部的生產(chǎn)職能部門、分支機構、職工之間為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的，而就特定的生產(chǎn)資料及相關的經(jīng)營管理權所達成的明確雙方權利義務關系的協(xié)議。企業(yè)改制如果仍然處于內(nèi)部承包經(jīng)營狀態(tài)，要改制首先就要解除原內(nèi)部承包合同。在企業(yè)改制的實踐中，大多數(shù)企業(yè)在改制前都是單方解除內(nèi)部承包合同，承包方對此強烈不滿。由于目前法律對企業(yè)內(nèi)部承包合同沒有明文規(guī)定，企業(yè)單方解除內(nèi)部承包合同是否合法，司法實踐中存在兩種不同的觀點。第一種觀點認為，企業(yè)內(nèi)部承包合同發(fā)包方與承包方雙方主體地位不平等，是一種內(nèi)部管理手段，作為發(fā)包方的企業(yè)有權單方解除合同。其理由是：（一）合同雙方主體之間存在行政隸屬關系，發(fā)包方是管理者，承包方是被管理者；（二）合同內(nèi)容沒有體現(xiàn)等價有償原則，發(fā)包方勿需支付對價便可以向承包方收取承包費，不是對價合同；（三）企業(yè)內(nèi)部承包經(jīng)營屬于企業(yè)經(jīng)營自主權范疇，是經(jīng)營自主權的分解，是將企業(yè)同其下屬的部門和職工的行政隸屬關系改變?yōu)樾姓?jīng)濟關系，是經(jīng)營管理制度。第二種觀點認為，企業(yè)內(nèi)部承包合同雙方主體地位平等，根據(jù)合同法第九十三條第一款的規(guī)定，要解除企業(yè)內(nèi)部承包合同，必須經(jīng)當事人協(xié)商一致，企業(yè)單方解除合同是不合法的。筆者同意這種觀點。企業(yè)內(nèi)部承包合同雙方主體地位平等性主要體現(xiàn)在以下四個方面：一是雙方主體簽訂合同平等、自愿、協(xié)商一致，發(fā)包方不能把自己的意志強加于承包方，對于條件苛刻的合同，承包人可以拒絕簽訂；二是合同的內(nèi)容具有對價性。在企業(yè)內(nèi)部承包合同，發(fā)包方出讓財產(chǎn)使用權是為了取得承包費，承包方支付承包費是為了取得承包經(jīng)營權和承包收益，因此發(fā)包方與承包方之間存在對價關系。雖然這種對價關系難以用等值來衡量，但對價的特征之一就是不要求必須等值等價。企業(yè)內(nèi)部承包合同的對價性反映了雙方主體的權利義務大致對等，體現(xiàn)了雙方主體的平等地位；三是在企業(yè)實行內(nèi)部承包合同經(jīng)營的情況下，一方面承包人依合同享有承包財產(chǎn)的經(jīng)營權，承擔合同義務，受合同約束。另一方面承包人又是企業(yè)的成員，還要接受企業(yè)的行政管理，遵守企業(yè)的規(guī)章制度。這里就存在一個問題，發(fā)包人與承包人之間能否同時存在行政管理關系和合同關系。筆者認為完全可以，這就正如我國公民和國家行政機關之間存在行政管理關系的同時，公民和國家行政機關之間可以發(fā)生民事合同關系一樣，行政管理關系和合同中的平等主體民事關系并不沖突；四是從保護當事人

　　的訴權角度看，如果不承認企業(yè)內(nèi)部承包合同雙方主體的平等地位，那么合同發(fā)生糾紛當事人向法院起訴時，由于既不屬于行政合同又不屬于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都沒有法律依據(jù)，造成當事人投訴無門，大量糾紛無法解決，承包者的權益得不到保護，企業(yè)改制難以開展。只有承認企業(yè)承包合同雙方主體的平等性，這些問題才能迎刃而解。

　　二、承包期間遺留對外債權債務的處理

　　改制企業(yè)內(nèi)部承包合同解除后，必然會涉及到承包方承包期間遺留對外債權債務的處理問題，這也是搞好企業(yè)改制的關鍵。承包期間遺留對外債權債務應由誰承擔，司法實踐中意見不一致，有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由承包方承擔，只有這樣才能真正體現(xiàn)承包經(jīng)營的自負盈虧、自擔風險的原則；還有一種觀點認為，承包期間遺留對外債權債務應由企業(yè)發(fā)包方承擔后，再在企業(yè)與承包方之間進行結(jié)算。其理由有三：一是企業(yè)通過簽訂內(nèi)部承包合同的方式，將企業(yè)部分財產(chǎn)或生產(chǎn)資料有期限地交給所屬內(nèi)部組織或職工經(jīng)營，從法理上說，這是一種特別授權行為。承包方依據(jù)承包合同的規(guī)定對外進行經(jīng)營活動，實質(zhì)上仍是企業(yè)自身的經(jīng)營行為；二是企業(yè)內(nèi)部承包合同承包方是不具備法人資格的企業(yè)分支機構或內(nèi)部組織，不具有對外從事民事活動的權利能力，承包方對外從事經(jīng)營活動，只能以企業(yè)的名義進行。按照民法通則第43條關于“企業(yè)法人對它的法定代表人或其他工作人員的經(jīng)營活動，承擔民事責任”的規(guī)定，承包人在承包期間以企業(yè)名義對外形成的債權債務，自然應歸屬于企業(yè)承擔；三是根據(jù)法律規(guī)定，企業(yè)法人以企業(yè)所有的財產(chǎn)承擔有限民事責任。承包方對外以企業(yè)名義從事經(jīng)營活動，但對企業(yè)的財產(chǎn)只有使用權沒有所有權，無權進行處分。如果承包方直接承擔對外債務，當債務超出了企業(yè)財產(chǎn)范圍時，就等于企業(yè)承擔了無限民事責任，這顯然與法律規(guī)定不相符。筆者認為，上述二種觀點都有失偏頗。筆者的觀點是，一般情況下，承包期間遺留對外債權債務應由企業(yè)發(fā)包方承擔后，再在企業(yè)與承包方之間進行結(jié)算，其理由與第二種觀點闡述的理由相同。但在下列情況下，對外債權債務應由承包方承擔：一是難以兌現(xiàn)的債權和不可兌現(xiàn)的債權，企業(yè)不能加以承受，以防止欺詐行為造成的惡果，免遭不必要的損失。難以兌現(xiàn)的債權是指債務人對此債權有爭議，或雖無爭議，但債務償還能力有限，不可能全部預期實現(xiàn)的債權。不可兌現(xiàn)的債權是指債務人逃匿或消失，已喪失償還能力的，或者是承包方虛擬的，根本無法實現(xiàn)的那部分債權，也可稱之為虛假債權，只能作為企業(yè)的虧損；二是債權人不明確或債權人有異議的那部分非真實性債務，由于存在著消失、增多或減少的可能性，企業(yè)不應承擔；三是承包方違反承包合同的規(guī)定，或擅自超越授權范圍，對外進行民事活動所形成的債權、債務，應由承包方自己承擔。

　　三、承包方承包債權的實現(xiàn)

　　承包方的承包債權，是指承包方根據(jù)內(nèi)部承包合同的規(guī)定在承包期間應得的利潤收入，以及改制企業(yè)解除內(nèi)部承包合同承包方應得的因合同解除造成的損失賠償款等。在企業(yè)改制的實踐中，承包方的承包債權一般通過三種形式來實現(xiàn)：一是由改制企業(yè)改制前直接償付給承包方；二是折抵承包方個人應自負上繳部分的職工養(yǎng)老保險金；三是承包債權轉(zhuǎn)換企業(yè)股權。采取這種形式實現(xiàn)承包債權時，必須符合五個條件：（1）原企業(yè)發(fā)包方改制為股份制企業(yè)。（2）承包方完全自愿，來不得半點強迫命令，更不能搞政府行為。（3）股份有限責任公司的債權人轉(zhuǎn)換成股權時應不得超過50人，否則將違背公司法的規(guī)定。（4）該債權轉(zhuǎn)換股權的行為只能視作為一般的股權，而不應將其當作上市的可轉(zhuǎn)換公司券，否則不僅違背公司法的旨意，還導致募資社會化。（5）轉(zhuǎn)換時應有監(jiān)督部門參加，防止欺詐性轉(zhuǎn)換或?qū)鶛噢D(zhuǎn)換成有擔保的股權。

　　在實現(xiàn)承包債權的過程中，經(jīng)常會遇到以下二種特殊情況，處理難度較大：

　　一是企業(yè)改制后原承包債權的處理問題。筆者認為，對此可分為兩種情形，采取不同的處理辦法：1.如果改制后的企業(yè)仍是法人的，除當事人另有約定外，原承包債權應由改制后接受被改制企業(yè)資產(chǎn)的企業(yè)法人承擔。因為，不論企業(yè)改制采取何種形式，從法律上看，無非是企業(yè)法人的終止、變更和重新設立，原企業(yè)的資產(chǎn)包括承包債權在內(nèi)的債權債務總有新的承繼者。根據(jù)民法通則第四十四條第二款規(guī)定：“企業(yè)法人分立、合并，它的權利和義務由變更后的法人享有和承擔。”2.企業(yè)產(chǎn)權整體轉(zhuǎn)讓后購買者實行個體經(jīng)營或私營獨資或合伙經(jīng)營的，原承包債權應由轉(zhuǎn)讓方從轉(zhuǎn)讓原企業(yè)所得價款中承擔。理由是：首先，購買者經(jīng)營的企業(yè)不具備法人資格，與原企業(yè)存在法律人格上的根本區(qū)別，不能成為原企業(yè)權利、義務的承繼者；其次，購買者已對原企業(yè)的資產(chǎn)包括承包債權在內(nèi)的債權債務，向轉(zhuǎn)讓方支付了對價，若再要新企業(yè)承擔承包債權，這就顯失公平。

　　二是企業(yè)破產(chǎn)時承包債權的受償問題。破產(chǎn)重組是對嚴重資不抵債企業(yè)實行改制的一種特殊手段，在這種情況下發(fā)包方的承包債權應當列入破產(chǎn)債權的范圍，根據(jù)破產(chǎn)法規(guī)定從破產(chǎn)財產(chǎn)中按比例進行受償。在這里有一個問題，就是企業(yè)破產(chǎn)時已經(jīng)法律文書確認的承包債權是否列入破產(chǎn)債權受償。有人認為，應列入破產(chǎn)債權受償，其主要理由是：（1）民事訴訟法只規(guī)定了破產(chǎn)宣告前成立的有財產(chǎn)擔保的債權，債權人享有就該擔保物優(yōu)先受償?shù)?權利，沒有規(guī)定對破產(chǎn)宣告前法律文書確認的債權也有優(yōu)先受償權，法律文書確認的承包債權也不另外。（2）企業(yè)破產(chǎn)法試行第十一條規(guī)定：“人民法院受理破產(chǎn)案件后，對債務人的其他民事執(zhí)行程序必須中止�！睆倪@條規(guī)定可以看出，法律文書確認的承包債權只能作為一般破產(chǎn)債權看待。（3）如果允許法律文書確認的承包債權不列入破產(chǎn)債權受償，既不利于平等保護全體債權人的利益，又會給其他債權人帶來不安的心理，影響破產(chǎn)案件審理的正常進行。（4）按照特別法優(yōu)于普通法適用的原則，破產(chǎn)程序?qū)偬貏e程序，特別程序的效力高于民事執(zhí)行程序，所以，法律文書確認的承包債權應按破產(chǎn)還債程序，作為一般破產(chǎn)債權辦理。也有人認為，企業(yè)破產(chǎn)時已經(jīng)法律文書確認的承包債權不應列入破產(chǎn)債權受償，其主要理由是：（1）雖然已經(jīng)法律文書確認的承包債權未能在法院受理破產(chǎn)案件之前得到執(zhí)行，但這種結(jié)果并不能改變從法律意義上講該項債權的標的物所有權已從債務人一方轉(zhuǎn)移到債權人一方的事實，只是債權人沒有實際控制和占有該財產(chǎn)。（2）確認承包債權的法律文書是法律承認的、合法的執(zhí)行根據(jù)。依照法律規(guī)定可以中止執(zhí)行，但沒有可以在執(zhí)行程序中改變其債的內(nèi)容的規(guī)定，不能以后案來直接改變前案的審理結(jié)果。（3）企業(yè)破產(chǎn)法試行第十一條規(guī)定的其他民事執(zhí)行程序必須中止，只是程序意義上的中止。這是破產(chǎn)案件審理活動正常進行所必需的。但是，中止執(zhí)行本身表明，這些中止了的特定的民事債權的執(zhí)行，在破產(chǎn)財產(chǎn)清償時是要恢復的。這種恢復不是部分應是全部債權的恢復。（4）民事訴訟法和企業(yè)破產(chǎn)法試行規(guī)定，對破產(chǎn)宣告前成立的擔保債權有優(yōu)先受償權。這就使債權人對收回這部分債權有了法律保障。法律文書確認的承包債權，應當比這種擔保之債更為可靠，無論是從信用出發(fā)還是從嚴格執(zhí)行法律出發(fā)，都不應當列入破產(chǎn)債權受償。筆者的觀點是，企業(yè)破產(chǎn)時已經(jīng)法律文書確認的承包債權是否列入破產(chǎn)債權受償，應當以時間界限來定。破產(chǎn)法第三十五條有破產(chǎn)企業(yè)追回權的規(guī)定，它是指為了滿足多數(shù)債權人最大限度的清償要求而設置的，由破產(chǎn)清算組對破產(chǎn)人在破產(chǎn)宣告前6個月至破產(chǎn)宣告之日的期間內(nèi)實施的有損債權人利益的行為，通過法院進行否認并追回財產(chǎn)的權利。比照這一破產(chǎn)制度，筆者認為，如果法律文書是在法院受理破產(chǎn)案件前6個月至破產(chǎn)宣告之日的期間內(nèi)發(fā)生法律效力而未執(zhí)行的，該承包債權作為破產(chǎn)債權受償，否則，該承包債權應比照擔保債權優(yōu)先受償。這樣劃定，既

　　可以最大限度地滿足多數(shù)債權人的清償要求，又可以避免承包債權人蒙受不應有的企業(yè)破產(chǎn)風險。

　　論企業(yè)內(nèi)部銷售承包合同的法律性質(zhì)及其適用

　　【作者簡介】楊旅，浙江百銘律師事務所專職律師，畢業(yè)于安徽大學法學院，擅長民商事訴訟、勞動仲裁及企業(yè)法律顧問。

　　【論文摘要】企業(yè)內(nèi)部承包經(jīng)營是改革開放以來企業(yè)普遍采取的一種生產(chǎn)經(jīng)營模式，它對轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制、深化國企改革曾起到較大的推動作用；進入市場經(jīng)濟后，內(nèi)部承包合同被各種組織形式的企業(yè)所廣泛采用，在提高效率的同時也帶來各種問題和訟爭，尤其在《勞動合同法》實施后的背景下，如何防止企業(yè)與勞動者在履行此類承包合同中發(fā)生糾紛，是當前應當引起重視的問題。本文結(jié)合實際案例剖析了當前企業(yè)內(nèi)部銷售承包合同的法律性質(zhì)，同時也從實務角度對其法律適用提出建議。

　　一、基本案情

　　20xx年10月,X縣A動力有限公司（一審原告、二審被上訴人，以下簡稱A公司)與該公司片區(qū)銷售負責人董XX（一審被告、二審上訴人）簽訂一份《片區(qū)銷售負責人責任制協(xié)議》，其中A公司為甲方，董XX為乙方，協(xié)議約定：1、甲方對乙方實行與年銷售額掛鉤的月定額工資制，乙方銷售額達到60萬元的，月定額工資為1500元，年銷售額每下浮10%，月工資下浮10%，以此類推，如達不到最低工資標準的，則按當?shù)刈畹凸べY標準發(fā)放；2、年銷售額超過60萬元至70萬元的，超過部分按3%獎勵，超過70萬元的按照5%獎勵；3、銷售產(chǎn)品價格按原買斷價格，差旅費由乙方自行承擔，發(fā)貨后三個月內(nèi)，乙方須結(jié)清貨款；4、原則上甲方不予產(chǎn)品鋪底，特殊情況下乙方提供擔保的，甲方給予不超過10萬元的鋪底資金，限額內(nèi)按照銀行貸款利息計息；5、所有主機配套業(yè)務由甲方負責，若甲方委托乙方負責的，按到款額的5%予以獎勵，同時乙方承擔貸款的催討及退發(fā)、貨責任；6、如有業(yè)務單位直接向甲方要貨的，甲方應優(yōu)先通知乙方，若乙方不愿意辦理，甲方有權自行供貨；7、乙方的客戶有拒付貨款情況的，乙方認為應通過訴訟解決的，甲方予以協(xié)助，但相關費用由乙方承擔。8、合同期內(nèi)乙方出差發(fā)生意外事故等，除被認定為工傷的，甲方不負責其他責任。此外，該協(xié)議還就雙方費用、個人所得稅等事宜進行了約定。

　　該責任制協(xié)議履行一年后，至20xx年11月，A公司又與董XX簽訂了一份《20xx年度片區(qū)銷售負責人責任制補充協(xié)議書》，約定將《片區(qū)銷售負責人責任制協(xié)議》延續(xù)至20xx年10月，同時對原協(xié)議書中的利息扣罰、獎勵幅度等條款做了調(diào)整和變更，增加了：1、銷售人員在勞動合同期內(nèi)不得給外單位代銷產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除其全年工資，已發(fā)放的工資從貨款中扣除；2、銷售人員發(fā)貨必須提前一個月書面預測計劃或每季度一次。

　　上述協(xié)議簽定后，雙方履行至20xx年9月，A公司終止了與董XX的勞動合同，雙方亦未完成帳目核對工作。至20xx年7月1日A公司向X縣法院提起民事訴訟，以上述關于產(chǎn)品銷售的責任制協(xié)議屬企業(yè)內(nèi)部承包合同法律關系為由，認為董XX在銷售后尚有貨款197407.47元未能收回交付A公司，據(jù)此請求法院判令董XX給付未回收貨款及該款延遲支付期間的約定利息15200.40元。

　　一審法院受理后，經(jīng)過三次開庭審理，認為A公司與董XX所簽訂的協(xié)議屬于正常商事合同爭議范疇，雙方意思表示真實，權利義務對等，且協(xié)議不違反相關法律的禁止性規(guī)定，故作出一審判決，判令董XX給付A公司未回收貨款193877.47元，并支付該款自20xx年10月18日起至判決確定給付日止的約定利息。

　　董XX不服一審判決，于20xx年3月28日向N市中級法院提出上訴，二審法院在對該案受理后，

內(nèi)部銷售承包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　為了加強工程項目管理，落實項目承包責任制，確保管理科學化、工作規(guī)范化、現(xiàn)場標準化、分工專業(yè)化，充分調(diào)動雙方積極性，提高項目經(jīng)營效益，根據(jù)有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在乙方認可甲方與發(fā)包方簽訂的工程施工合同（含補充協(xié)議及附件資料，以后簡稱《施工協(xié)議》）的基礎上，按照甲方有關項目管理辦法的要求，經(jīng)雙方協(xié)商，同意簽訂本《工程項目內(nèi)部承包經(jīng)營合同書》(以后簡稱合同書)。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程工期：以甲方與發(fā)包方簽訂的施工合同為準

　　4、工程質(zhì)量標準：以甲方與發(fā)包方簽訂的施工合同為準

　　第二條原則與方式

　　1、實行項目經(jīng)理（或項目負責人）負責制。甲方聘任為該工程項目經(jīng)理（或項目負責人，以后簡稱乙方），在工程施工管理實施過程中，代表甲方全面履行《施工合同》，負有第一責任，對項目盈虧承擔不容推卸的全部責任。

　　2、實行確保上繳，自負盈虧的原則。本項目由甲方統(tǒng)一核算，實行工程成本單列，確保上繳營業(yè)稅、所得稅、管理費等各項稅費。

　　3、乙方按照“動態(tài)管理、優(yōu)化組合”的原則，配備精干的項目管理班子（乙方所配備的項目管理班子成員及分工職責落實情況必須在開工前報甲方審核備

　　案），以滿足工程質(zhì)量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。

　　4、甲方根據(jù)工程項目的需要，派出專業(yè)的技術管理人員對涉及工程結(jié)算、成本核算等技術性問題進行技術指導。

　　5、根據(jù)本工程的情況，甲方委派同志為派駐現(xiàn)場工程負責人，并全權對現(xiàn)場的質(zhì)量、安全、進度和文明施工及合同履行情況進行監(jiān)督、管理，定期向公司匯報現(xiàn)場施工情況。

　　第三條工程承包范圍及合同工作量

　　以年月日甲方同發(fā)包方簽訂的工程施工合同的全部內(nèi)容為準。

　　第四條指標

　　1、工程承包上交系數(shù)：乙方按工程結(jié)算總造價的百分之向甲方上交管理費。營業(yè)稅、所得稅、地方或行業(yè)規(guī)定稅費、甲方派駐管理人員工資、差旅費、社會保險費、住房公積金等稅費，由甲方按規(guī)定稅（費）率向乙方代扣代繳。

　　2、施工工期：以甲方同發(fā)包方簽訂的合同工期和開工日期為準，乙方確保按《施工合同》規(guī)定的工期完成。若乙方造成工期延誤，除按《施工合同》約定執(zhí)行外，每延誤工期1天罰款 1000 元（因發(fā)包方原因造成的工期延誤除外）；延誤工期超過 15 天，乙方無履行合同的能力或無法改變現(xiàn)狀，給甲方的形象和信譽造成損失時，甲方有權終止合同，另派項目經(jīng)理（或項目負責人）組織施工及管理，乙方應在限期內(nèi)無條件撤除。乙方若在限期內(nèi)未撤除，給甲方造成的一切后果均由乙方負責承擔。

　　3、工程質(zhì)量：嚴格執(zhí)行國家建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范，確保工程質(zhì)量達到國家驗收等級標準要求。若發(fā)生質(zhì)量事故，所有責任及經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

　　4、安全生產(chǎn)：嚴格按照國家安全操作規(guī)程及標準進行施工，杜絕一切安全

　　事故的發(fā)生（如人身傷亡事故、設備事故、交通事故、火災事故等）。若發(fā)生安全事故，所有責任及經(jīng)濟損失均由乙方承擔。

　　5、文明施工：按照項目所在地建設行政部門的相關要求及甲方安全文明施工的有關文件規(guī)定，實施企業(yè)形象工程，所需費用由乙方承擔。

　　6、工程款回收：按照《施工合同》條款中明確的時間和數(shù)量及時收取，回收率達 100%。

　　第五條有關支付工程款的規(guī)定：乙方按《施工合同》的規(guī)定向發(fā)包方和甲方報送當月完成統(tǒng)計工作量報表和下月的進度計劃報表，并提出下月所需資金材料計劃，提出月結(jié)成本（會計報表），甲方對乙方月結(jié)成本進行及時審核，確保工程資金�？顚Ｓ�。

　　第六條有關工程保修金的規(guī)定：工程竣工保修期滿后，待甲方從發(fā)包方處將保修金收回后，保修金一次性返還給乙方；若在保修期發(fā)包方要求進行保修，乙方應及時派人員進行保修，費用由乙方承擔，否則不退保修金。

　　第七條有關風險抵押金的規(guī)定：按招標文件規(guī)定向發(fā)包方繳納的工程履約保證金，由乙方負責全額繳納，并以此作為乙方向甲方交納的風險抵押金。在工程竣工結(jié)算后，若工程全部按《施工合同》履約，未出現(xiàn)質(zhì)量、安全問題，已收回所有債權未發(fā)生虧損和債務的，及工程竣工資料完整，也未出現(xiàn)《施工合同》規(guī)定不予退還的情形，待發(fā)包方返回履約保證金后一次性退還乙方。若出現(xiàn)其它問題則待問題處理后再退還。

　　第八條債權債務的處理：項目結(jié)束，內(nèi)部結(jié)算前，乙方必須結(jié)清所有債權債務。若乙方隱瞞債務，則由甲方在乙方向建設方繳納的履約保證金和工程保修金中予以抵扣，不足部份乙方必須以自己的動產(chǎn)和不動產(chǎn)來補足差額或清償債務，并承擔因此給甲方造成的一切損失。

　　第九條施工總結(jié)：項目施工結(jié)束，乙方應就工程項目建設情況進行總結(jié)，

　　甲方就項目施工綜合情況進行考核評審。若乙方嚴格按照合同執(zhí)行，并完善合同的全部內(nèi)容得到各方認可后，甲方獎勵工程結(jié)算總價的百分之給予乙方自行分配，其具體分配方案由乙方制訂，報甲方批準后實施。

　　第十條財務管理：為保證項目資金�？顚Ｓ茫擁椖抗こ炭钜宦蓜澣爰追剿_設的銀行專用帳戶：。工程款一經(jīng)劃入，由甲方按協(xié)議收取費用和上交稅費后，全部支付給乙方，不得截留和挪用乙方工程款。但乙方必須將工程款用在該項目工程上，不得另作它用。工程完工時，按業(yè)主合同要求扣留質(zhì)保金。

　　第十一條作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

　　附件一承包經(jīng)營合同書實施細則

　　附件二聘用協(xié)議

　　附件三安全生產(chǎn)目標責任書

　　第十二條本《合同書》經(jīng)甲、乙雙方蓋章或簽字后生效。工程交工驗收，工程尾款回收完畢，與本工程有關的債權債務清理完畢并經(jīng)審計后，本《合同書》自行失效。

　　第十三條本《合同書》一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方：乙方：

　　擔保方：

　　年月日