隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編精心整理的加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
加工承攬合同1
定作單位：某某項目經(jīng)理部 （以下簡稱甲方）
承攬單位：某某鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。
第一條 加工構(gòu)件品名與價款
一、 加工品名：某某高爐大修項目鋼結(jié)構(gòu)工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。
二、 承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價包干、完工結(jié)算的承攬方式。
三、 加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）
四、 本加工構(gòu)件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費用支出。
五、 本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)行防腐涂裝，乙方免費提供構(gòu)件機(jī)械翻身。
六、 本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費和各種規(guī)費，乙方開具發(fā)票。
第二條 加工成品期限與交付
一、 加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、 交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。
三、 交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。
第三條 加工材料供應(yīng)與采購
一、 甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供應(yīng)，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排版圖必須經(jīng)過甲方確認(rèn)后方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。
二、 乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計要求。
三、 乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、 具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗，其檢驗費用由乙方承擔(dān)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時內(nèi)清理出場。
五、 材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
第四條 加工成品質(zhì)量與驗收
一、 根據(jù)設(shè)計施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。
二、 質(zhì)量等級：一次驗收合格
三、 保修期限：保修壹年。
四、 技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。
加工承攬合同2
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.（用承攬方原料完成工作的）,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款；不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等）,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金）以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的_
___%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人）,除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人）,承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項處理：
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份,交____________（如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
加工承攬合同3
合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量
數(shù)量
名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計
合計人民幣金額（大寫）：
（注：空格如不夠用，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料｜規(guī)格｜計量
數(shù)量｜質(zhì)量｜提供日期｜消耗定額
名稱｜型號｜單位
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在＿＿＿＿日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的＿＿＿＿日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：
第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：
第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。
第十四條本合同解除的條件：
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：
（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：
定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：
定作人（章）：承攬人（章）：
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份證號碼：居民身份證號碼：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）
賬號：賬號：經(jīng)辦人：
郵政編碼：郵政編碼：年月日
監(jiān)制部門：印制單位：
加工承攬合同4
地址：
電話： 傳真：
容器類委托加工承攬合同 NO：
委托方： X公司 簽訂地點：
受托方： 簽訂時間：
標(biāo)的、數(shù)量、價款：
1. 驗收標(biāo)準(zhǔn)：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達(dá))。
3.結(jié)算方式：委托方支付30%預(yù)付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保 證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標(biāo)準(zhǔn)：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、 單品數(shù)量(每層數(shù)量 數(shù)/每排數(shù)量 數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔(dān)：受托方承擔(dān)。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔(dān)，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委 托 方： X公司 受 托 方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
傳 真：
電 話：
開戶銀行：
帳 號：
地 址： 傳 真： 電 話： 開戶銀行： 帳 號： 地 址：
加工承攬合同5
甲方（定作方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方（承攬方）：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，就 （地點）玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：
一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：
玻璃品種： ，規(guī)格： ，數(shù)量： ，單價： 。
交貨地點：
運輸方式、費用：
�。�1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運輸費用由乙方承擔(dān).玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé).
�。�2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。
二、交貨期：
合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。
三、驗收方式：
�。�1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗收產(chǎn)品合格。
�。�2） 玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn).
六、結(jié)算及付款方式：
甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。
七、違約責(zé)任：
（1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金.
（2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
八、其他：
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。
九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結(jié)束本合同自行解除。
十、保質(zhì)期及保修
1、保質(zhì)期為二年（驗收之日起）
2、執(zhí)行本項目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。
甲方：
代表：
賬號：
戶行：
年 月 日
乙方：
代表：
賬號：
戶行：
年 月 日
加工承攬合同6
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內(nèi)容
(1)主鋼構(gòu)：由定作方提供鋼板材質(zhì)：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：;噸位：;單價約元(大寫：);
(3)其他：以上主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結(jié)算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準(zhǔn))。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。
2、交貨時間：年月日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙?zhí)�，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應(yīng)當(dāng)及時通知，否則由此引起的工期延誤應(yīng)當(dāng)順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題應(yīng)及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。
七、違約責(zé)任
按《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
法定代表人：
委托代理人：法定代表人：
委托代理人：
年月日年月日
加工承攬合同7
合同編號：
甲方（定作方）： 嘉潤公司
乙方（承攬方）：
鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品；乙方系
專業(yè) 產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的
規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況：
1.1 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替 ）
1.2 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號，技術(shù)要求復(fù)雜或特殊的，可以
寫明按照甲方提供的技術(shù)圖紙定做，并將技術(shù)圖紙作為合同附件）
1.3 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位 ）
1.4 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2 付款方式：（應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或月結(jié)等其他方式，
建議貨到付款，以作為產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的牽制）
2.3 付款時間：（寫明年、月、日）
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
3.1 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或者甲
方具體要求，必須要寫全稱）
3.2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學(xué)參數(shù)）
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對原材料進(jìn)行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：
�。ㄗⅲ喝缈崭癫粔蛴茫梢粤碓O(shè)合同附件，寫明見合同附件二）
4.3 甲方于 年 月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條 技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件；不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得復(fù)制或公開包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本；未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)；不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1 驗收標(biāo)準(zhǔn)：（寫明是以國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣或乙方技術(shù)圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收）
6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細(xì)地址）
6.5 驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔(dān)。
第七條 交（提）定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間： （寫明年、月、日）
7.1.2 自提定作物的地點： （寫明詳細(xì)地址不可省略）
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2 送交定作物的地點： （如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：
8.1 包裝要求：（應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2 費用負(fù)擔(dān)：（寫明包裝費用由哪方承擔(dān) ）
第九條 運輸方式及費用負(fù)擔(dān)
9.1 定作物的運輸方式： （寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2 運輸費用由 （如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔(dān)。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ） 10.2 在保修期內(nèi)乙方免費提供保修服務(wù)。
第十一條 定金及預(yù)付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.2 甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日） 11.3 甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫） 11.4 甲方向乙方交付預(yù)付款的時間：（寫明年、月、日） 第十二條 乙方的違約責(zé)任：
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān) 元/每件的違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價的 %違約金。延期交貨超過 日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 甲方的違約責(zé)任：
13.1 超過合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔(dān)因此多支出的費用。 13.4 其它違約責(zé)任： （如無內(nèi)容，在空格處劃線） 第十四條 爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：
�。ㄒ唬┫颍ň唧w寫明仲裁委員會的確切名稱，如：不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”）仲裁委員會申請仲裁。
（二）向（根據(jù)有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 （應(yīng)詳細(xì)填寫合同簽訂的地點，如：深圳市xx區(qū)）
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。
以下無合同正文。
甲方（章）： 乙方（章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
電話： 電話：
加工承攬合同8
定作方： 合同編號：
承攬方： 簽訂日期：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達(dá)成以下合同條款。
一、 加工成品：
二、加工成品質(zhì)量要求：
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進(jìn)行檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊，下料后再提出原料質(zhì)量問題的，造成定作方損失的，承攬方應(yīng)予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。
2、承攬方提供原材料的，應(yīng)保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。
四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)及時回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算：
六、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生問題由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間： 。
2、交貨地點：定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔(dān)。
九、運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：運輸由承攬方負(fù)責(zé)，費用承攬方承擔(dān)。
十、費用結(jié)算
結(jié)算時間：
十一、承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十三、其它約定
1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成向定作方所在地向人民法院起訴。
2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式 份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號碼：
時間： 年 月 日
加工承攬合同9
定作方：
合同編號：
簽訂地點：
承攬方：
簽訂時間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱型號面料顏色單位數(shù)量單價總金額交貨地點及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）按實際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額
面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運前組織進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項雙方協(xié)議解決。
定做方：
代表人：
時 間：
承攬方 ：
代表人 ：
時 間 ：
加工承攬合同10
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________
聯(lián)系電話：_______________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的'損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字)：_______
授權(quán)代理人(簽字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________
聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點：__________________
簽訂地點：__________________
加工承攬合同11
鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責(zé)任公司，并需要加工部件；
鑒于乙方是在合法注冊的，經(jīng)營范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關(guān)的法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：年月日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗，并將確認(rèn)情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為：規(guī)格為：數(shù)量為：提供時間為：：年月日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗，并將確認(rèn)情況書面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時通知甲方；甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復(fù)，提出修改意見。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。（也可不約定此項目）
五、加工成品驗收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進(jìn)行驗收。
2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應(yīng)于年月日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達(dá)成書面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付：
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應(yīng)于年月日支付乙方元，于年月日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達(dá)到元，由乙方向甲方開具發(fā)票，同時收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
加工承攬合同12
承攬方(甲方)：
定作方(乙方)：
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱：
型號：
規(guī)格：
質(zhì)量要求：
計量單位：
數(shù)量：
加工費：
單位總價：
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱：
型號：
規(guī)格：
質(zhì)量要求：
計量單位：
數(shù)量：
單價：
總價：
圖紙、技：
術(shù)資料及：
交付時間：
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：
交付時間：
交付地點：
交付數(shù)量：
包裝要求：
檢驗方法：
運輸方法：
運費承擔(dān)：
第六條加工費結(jié)算辦法與時間 。
第七條乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為 年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在 天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用 (書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下： 。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起 日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受 國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 種方式解決：
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日。本合同正本一式 份，雙方各執(zhí) 份，具有同等法律效力;合同副本 份，送 留存一份。
承攬方(蓋章)： 定作方(蓋章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點： 簽訂地點：
加工承攬合同13
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款元。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
5，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
6，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
3，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：____縣木具廠（蓋章）
代表人：（簽名）
地址：
電話：
開戶銀行：____縣支行營業(yè)所
帳號：
乙方：____縣百貨公司
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：____縣支行
帳號：
____年___月___日
加工承攬合同14
承攬方：
身份證號：
電話 ：
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：
電話：
_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 ：加工產(chǎn)品及工價（見產(chǎn)品清單）
第二條 ：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）
第三條 ：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬（有特殊約定的除外）；
第五條： 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗收。
第六條： 交貨時間和地點：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條： 結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。
第八條： 其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。
第九條： 承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條： 定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；
2、提供承攬方合同期免費住宿，水電費承攬方按實際使用自行負(fù)責(zé)；
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐；
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；
定作方（代表人）________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
承攬方（代表人）：________________________
簽訂地點：
_______年___月___日
加工承攬合同15
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達(dá)到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
�。ㄈ纾焊鶕�(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
3、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
4、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
____年___月___日訂
【加工承攬合同(精選15篇)】相關(guān)文章：
加工承攬合同09-19
裝修承攬合同范本（精選5篇）04-01
委托加工合同11-30
機(jī)加工合同模板（精選5篇）03-31
材料加工合同模板（精選5篇）03-31
食品委托加工合同12-09
工業(yè)加工合同范本04-06
施工承攬合同模板（通用8篇）03-31
加工廠用工合同范本（精選5篇）04-19