買賣合同

2021-08-02 買賣合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的買賣合同9篇，歡迎閱讀與收藏。

買賣合同篇1

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

　　一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標準。

　　法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比如合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不

　　論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規(guī)定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制

　　度構建，使法院最大可能的接近案件主要事實的發(fā)生地，以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統(tǒng)亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

　　由此可見，二者的區(qū)別關鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監(jiān)督；如果一個合同規(guī)定了定作人對生產過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、其他具體區(qū)別：

　　1、買賣合同以轉移所有權為目的，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同以完成一定工作為目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

　　2、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的'物；在承攬合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

　　3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中

　　的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人并無此權利。

　　6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

　　因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監(jiān)督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

買賣合同篇2

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________聯系電話：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，甲乙雙方就建筑用砂石料買賣的相關事宜協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條品名、數量、價格

　　第二條質量標準

　　雙方約定交易的砂石料按下列第項標準執(zhí)行。

　　1.國家標準□GB/T14684-20xx《建筑用砂》

　　□GB/T14685-20xx《建筑用卵石、碎石》。

　　2.行業(yè)標準JGJ52-20xx《普通混凝土用砂、石質量及檢測方法標準》。

　　3.其他：。

　　第三條交付方式

　　1.交付時間與數量：。

　　2.交付方式：按下列第項執(zhí)行。

　　(1)乙方送貨。(2)甲方自提。(3)其他：。

　　3.交付地點：。

　　第四條驗收

　　1.乙方送貨或由乙方交由第三方承運的，在產品運抵交貨處后，甲方應在日內做好驗收工作。

　　2.乙方應向甲方提供該批產品的《質量檢驗報告》或《砂石產品質量保證書》。交貨時，甲方應與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應出具驗收單。

　　3.甲乙雙方對砂石料質量有異議的，需要對砂石料進行物化檢測的，雙方約定在日內完成檢測，并在抽樣單上簽字確認，根據檢測結果協(xié)商處理。

　　4.甲方應當在約定的驗收期間內將砂石料的數量或者質量不符合約定的情形通知乙方。甲方怠于通知的，視為所交付砂石料的數量或者質量符合合同約定。

　　第五條支付方式

　　1.支付方式：

　　(1)合同簽訂后日內，甲方向乙方支付合同總價款的%作為預付款，計人民幣元。

　　(2)款項支付：

　�、倌暝氯�，支付元;

　　年月日，支付元;

　�、谄渌绞剑�。

　�、垡曳焦┴浗Y束日內，甲方付清余款。

　　2.雙方經自愿協(xié)商采取以下結算方式：□現金□支票

　　□其他。

　　第六條違約責任

　　1.乙方交付的砂石料質量不符合本合同約定的，甲方可要求更換或退貨。更換后仍不能達標或不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付的，甲方有權要求乙方繼續(xù)履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按逾期交付砂石料金額的%計算。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，由此給乙方造成的損失甲方應予賠償。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按逾期支付價款的%計算。

　　第七條其他約定

　　1.甲乙雙方對履行本合同期間砂石料價格變動的約定：。

　　2.。

　　3.本合同的未盡事宜及本合同在履行過程中需變更的事宜，雙方應通過訂立補充條款或補充協(xié)議進行約定。本合同的補充條款、補充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分。

　　第八條糾紛解決

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第種方式解決：

　　(1)將爭議提交仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第九條合同的解除

　　1、經雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。

　　2、依法律規(guī)定或合同約定請求解除合同的一方，應當自解除事由發(fā)生之日起日內，以快遞簽收、公證送達等方式通知對方，否則喪失解除權。

　　第十條通知與送達

　　1、雙方因履行本合同發(fā)出的通知、文件、資料，均按下列地址送達：

　　甲方：。

　　乙方：。

　　一方變更地址，應當及時書面通知對方，否則以原地址為準。

　　2、以郵寄方式送達的，寄件人應當在郵寄詳情單上注明文件名稱及簡要內容。

　　第十一條其他約定

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。

　　2、未盡事宜，經雙方協(xié)商一致簽訂補充協(xié)議。

　　3、雙方應當在簽訂合同時出示各自的營業(yè)執(zhí)照副本，并將復印件交付對方備案。如果合同簽約人不是法定代表人，應當提交授權委托書。

　　4、雙方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應當及時向對方通報不能履行合同的理由，并在日內提供書面證明。

　　5、其他事項：

　　甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______授權代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________賬號：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_________________簽訂地點：__________________

買賣合同篇3

　　買方(以下簡稱甲方)：

　　賣方(以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，在甲乙雙方自愿、平等、公平及誠實信用的基礎上，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條：買方對農藥的基本要求(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條：質量標準：□國家標準□行業(yè)標準□企業(yè)標準

　　第三條：賣方應提供的相關證件：□《營業(yè)執(zhí)照》□《農藥登記證》□《商標注冊證明》□《生產許可證》或批準文件《代理銷售授權書》□《備案登記號》□《經營許可證》□標準號：□其他：。

　　第四條：付款方式及期限：買方應在年月日前向賣方支付(□定金/□預付款)元，剩余價款的支付方式及期限為：；選擇由買方支付定金的，因買方違約解除合同,則定金不予返還，因賣方違約解除合同，則賣方應雙倍返還定金�！�。

　　第五條：交貨方式：；交貨地點：；交貨期限：；運輸方式及費用承擔：。

　　第六條：驗收：買方應在賣方交貨后日內進行驗收；其中農藥包裝必須貼有中文標簽或附具說明書，注明農藥名稱、企業(yè)名稱、產品批號和農藥登記證號或農藥臨時登記證號、農藥生產許可證號或農藥生產批準文件號及農藥的有效成分、含量、重量、產品性能、毒性、用途、實用技術、使用技術和方法、生產日期、有效期和注意事項等；農藥分裝的，應注明分裝單位；并附具產品質量檢驗合格證；法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定；其他驗收要求：。

　　第七條：違約責任：

　　1、農藥經驗收不符合第一條或第六條要求的，買方有權要求補足、換貨或退貨。

　　2、農藥不符合第二條質量標準的，買方有權要求退貨，并要求賣方賠償損失。

　　3、一方遲延交貨或遲延支付價款的，應每日按照遲延部分價款%的標準向對方支付違約金。

　　4、其他：。

　　第八條：合同爭議的解決方式：

　　本合同項下發(fā)生的爭議，可由雙方協(xié)商或申請調解解決(各級工商行政管理機關或有調解權限的其它行政機關受理合同糾紛調解)；也可按下列第種方式解決(以下兩種方式只能選擇一種)：

　　1、依法向人民法院起訴；

　　2、提交仲裁委員會仲裁。

　　第九條：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協(xié)商簽訂補充協(xié)議。本合同一式份，甲方份，乙方份，()份，具有同等法律效力。

　　第十條：其他約定事項：。

　　買方：(簽章)賣方：(簽章)

　　住所：住所：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

　　委托代表人(簽字)：委托代表人(簽字)：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　聯系電話：聯系電話：

　　郵政編碼：郵政編碼：

買賣合同篇4

　　供貨方(甲方)：___________ 采購方(乙方)：___________ 聯系電話： ___________ 聯系電話： ___________ 根據國家相關法律法規(guī)，供貨方和采購方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就床上用品購買事宜達成如下協(xié)議：

　　一、床上用品基本情況

　　編號內容數量單價總價

　　1 被子 800 198 158400

　　2 褥子 4000 120 480000

　　3 床單 800 150 120000

　　5 被罩 400 148 59200

　　6 枕套 4000 30 120000

　　二、價款

　　供貨方出賣的床上用品總金額：937600佰元人民幣整)。最終金額以采購方實際購買數量為準。

　　三、交貨

　　供貨方于______年______月______日按照合同中約定的貨物數量送達采購方指定的地方交貨。

　　四、驗收

　　貨物送達指定地點后，采購方應對貨物的數量進行清點，并應向供貨方提供收貨憑證。

　　五、付款結算

　　采購方驗收五日內向供貨方支付貨款。

　　六、違約責任

　　 1、擅自解除合同的一方應向合同的另一方支付違約金，為伍仟元人民幣整，并賠償對方因合同被解除所受到的損失。

　　2、供貨方逾期交貨的，每日按照合同簽署時的暫估總金額的3%向采購方支付違約金。

　　3、采購方逾期付款的，每日按照合同簽署時的暫估總金額的3%向供貨方支付違約金。

　　七、爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院起訴解決。

　　八、其他事項

　　 1、本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，未盡事項，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議。對本合同的變更或解除，應當采用書面形式。本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式兩份，雙方當事人各持一份。

　　供貨方(簽章)：_____________采購方(簽章)：_________________

　　簽訂時間：____年___月___日簽訂時間：____年____月____日

買賣合同篇5

　　賣方：_______________(簡稱甲方) 身份證號碼：_____________________

　　買方：_______________(簡稱乙方) 身份證號碼： _____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。

　　第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)

　　________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

　　第二條 上述房產的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣 __________元整，作為購房定金。

　　第三條 付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

　　第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

　　第五條 稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。

　　第六條 違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條 本合同主體

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________.

　　第八條 本合同如需辦理公證，經國家公證機關____ 公證處公證。

　　第九條 本合同一式份。甲方產權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，廈門市房地產交易中心一份、________ 公證處各一份。

　　第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。

　　第十一條 本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十二條 雙方約定的其他事項：

　　甲方(公章)_________ 　　乙方(公章)_________

　　法定代表人(簽字)_________ 　　法定代表人(簽字)_________

　　_________年____月____日　　 _________年____月____日

買賣合同篇6

　　合同編號：____________簽約時間：______________

　　委托方（甲方）：__________簽約地點：___________

　　受托方（乙方）：___________

　　根據《中華人民共和國合同法》和對外經濟貿易部《關于對外貿易代理制的暫行規(guī)定》，雙方經友好協(xié)商，就甲方委托進口，合同號，數量，合同總金額達成如下委托代理進口合同樣本內容：

　　一、甲方授權乙方以乙方名義與外商簽訂進口合同�？蛻粝涤杉追阶源夂贤瑑热菹涤呻p方共同確定。

　　二、委托內容：委托進口商品的名稱、質量、數量、價格幅度、支付方式、貨幣種類、交貨、包裝、運輸要求。

　　三、委托方的主要義務：

　　1、辦理報批手續(xù)：在簽訂合同前向乙方提交進口許可證及其他有關批準文件。

　　2、審核進口合同并簽字確認：甲方對進口合同內容負有審核義務，并在進口合同文本上簽字確認。如認為進口合同與本代理合同不符且不能接受此種不符

　　應在收到進口合同或在應當知道進口合同內容的三日內向乙方提出書面異議，否則視為默認。

　　3、如進口商品為加工復出口商品，甲方應在開立信用證前向乙方提供相關出口核銷手冊。出口核銷手冊應嚴格按乙方提供的進口合同內容填寫進口料件合同號及進口料件的內容。

　　4、支付進口合同價款及費用：甲方應按本代理合同第五條的規(guī)定及時、足額支付進口合同價款及乙方代理進口所需的各項費用

　　以確保乙方全面履行進口合同的付款義務，否則乙方有權留置進口貨物提單。

　　5、支付進口關稅和費用：所有與代理進口有關的關稅（包括增值稅）和費用（包括訂艙、報關、商檢、檢疫、運輸、保險及銀行費用等）均由甲方按規(guī)定承擔，如乙方墊付，甲方最遲應于提貨前付清，否則乙方有權留置進口貨物提單。

　　6、商檢和檢疫：甲方按規(guī)定辦理商檢或檢疫，如發(fā)現貨物的品質、數量與進口合同不符，應立即申請第三方權威機構檢驗，出具的檢驗證書及損失證明，直接向責任方或通過乙方向相關責任方提出索賠。因甲方延誤造成的損失由甲方自行承擔。

　　7、辦理國內運輸：貨到目的港后的一切港口費用由甲方承擔。在接到乙方貨物到港通知后，由甲方自行辦理國內運輸（包括國內運輸保險）。

　　四、委托代理進口合同樣本的受托方的主要義務：

　　1、談判并簽訂進口合同：乙方負責進口合同的商務談判并以乙方的名義與外商訂立合同，協(xié)助甲方進行進口技術談判，及時將進口合同的執(zhí)行情況通知甲方。

　　根據自己的技能和判斷，善意、謹慎履行代理職責

　　2、申請開立信用證：根據進口合同要求，在信用證付款情況下，乙方負責以自己的名義申請銀行開立信用證及或修改信用證。但甲方未按本合同第五條的規(guī)定履行付款義務的，乙方有權拒絕申請開證。

　　3、審核單據：根據進口合同及信用證的規(guī)定，審核外商提供的單據（如發(fā)票、匯票、提單、及檢驗證書等），如認為符合對外付款條件，及時通知甲方付款。

　　4、根據進口合同的規(guī)定，及時要求外商履行交貨義務。

　　5、協(xié)助甲方辦理政策允許項下的免稅事宜。

　　五、委托代理進口合同樣本的進口合同價款、費用的計算及支付要求：

　　1、貨款：合同金額×8.29;

　　2、銀行手續(xù)費：合同金額×0.15%×8.29+RMB600.00電報費；

　　3、國內報關、港雜費理貨費由甲方自行交納

　　4、稅款：由乙方墊付保證金部分

　　5、代理手續(xù)費：合同金額×8.29×0.5%（開具代理費發(fā)票）；

　　支付要求：在乙方申請開立信用證以前，甲方必須：預付貨款的__15_%作為履行本合同的定金，余款及全部費用在收到乙方提供的貨物裝運通知后五個工作日內全部付清。

　　甲方違反前款規(guī)定遲延支付或無理拒付，乙方有權留置進口貨物提單，并按銀行規(guī)定收取代墊利息（月息4.5%）和違約金。在經乙方書面通知后三十日內甲方仍不支付的情況下，乙方有權處置進口貨物提單，變賣所得價款優(yōu)先補償乙方損失，由此產生的一切責任、損失和費用均由甲方承擔。

　　六、訂艙、報關與保險：由乙方辦理，甲方支付費用。雙方另有約定或進口合同另有規(guī)定的除外。

　　七、對外商的索賠與理賠：

　　1、甲方對進口合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，有權按進口合同的約定直接與外商交涉（包括仲裁或訴訟）。

　　2、因外商不履行進口合同給甲方造成損失的，如甲方選擇委托乙方按進口合同的規(guī)定向外商提起仲裁或訴訟，甲方應向乙方另行出具書面委托，支付仲裁或訴訟費用并承擔裁判結果。

　　3、因甲方原因致使乙方不能履行進口合同導致外商先向乙方索賠的，甲方應承擔裁判結果和乙方參與仲裁或訴訟的全部費用。

　　八、爭議的解決：雙方因履行本合同發(fā)生爭議，可協(xié)商解決；協(xié)商不成時，向乙方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟，按《合同法》及《關于外貿代理制的暫行規(guī)定》處理。

　　九、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　十、委托代理進口合同樣本的其他約定：

　　1、在客戶及外合同由甲方提供的情況下，甲方應如實向乙方提供進口貨物的真實情況，如進口貨物違反國家海關、外匯管理規(guī)定，經查實為甲方責任

　　甲方除應承擔行政機關的經濟處罰，還須承擔乙方經濟及名譽損失，并賠償相應的經濟損失。

　　2、如由甲方自行辦理進口清關手續(xù)，甲方須將其指定報關公司的營業(yè)執(zhí)照、外經貿部資格證書復印件、電話、聯系人傳真至乙方審核備案，并負責催收進口報關單正本

　　以便乙方及時辦理外匯核銷手續(xù)。由此產生的風險、責任和費用由甲方承擔，與乙方無關。

　　3、乙方開立信用證后，甲方應在辦妥進口許可證的第一時間把許可證付匯聯交與乙方，在付清貨款及費用后，憑付匯聯正本要求乙方放貨給甲方。

　　4、進口貨物在倉儲庫內遭受損壞及由此產生的風險、責任和費用由甲方承擔，與乙方無關。

　　委托方（簽章）：____________受托方（簽章）：____________

　　名稱：___________名稱：____________

　　地址：____________ 地址：_____________

　　法定代表人：_________法定代表人：_______

　　委托代理人：_________委托代理人：________

　　電話、傳真：____________話、傳真：___________

　　銀行帳戶：___________銀行帳戶：___________

買賣合同篇7

　　房屋買賣合同

　　買方簽字：

　　賣方簽字：

　　20xx年月

　　日

　　賣方：___________，身份證號碼：__________________________________

　　身份證地址：_____________________________________________________

　　現住址：_________________________________________________________

　　家庭電話：______________;手機：______________

　　買方：___________，身份證號碼：__________________________________

　　身份證地址：_____________________________________________________

　　現住址：_________________________________________________________

　　家庭電話：______________;手機：______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條房屋基本情況

　　(一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為：____________【區(qū)】 __________________________【小區(qū)】________【座】【號(樓)】_________單元 _________號(室)。該房屋所在樓層為 _________層，建筑面積共___________平方米。

　　隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。

　　第二條房屋權屬情況

　　(一)該房屋所有權證證號為：________________________。

　　(二)土地使用狀況

　　該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為：________________________，土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年______月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續(xù)并繳納土地使用權出讓金。

　　(三)該房屋性質為商品房。

　　(四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。

　　(五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。

　　(六)該房屋為__人共有，所有人姓名分別為_____________，_____________。

　　第三條成交價格和付款方式

　　(一)經買賣雙方協(xié)商一致，該房屋成交價格為：人民幣___________元(小寫)，________________________________元整(大寫)。

　　上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。

　　(二)買方付款方式如下：

　　1、本合同簽訂后__日內，買方向賣方支付定金(若交易成功則轉為第一批房款)（人民幣）___________元(小寫)，________________________________元整(大寫)。

　　2、該房屋過戶到買方名下（買方獲得房產證、土地使用證）后__日內，買方向賣方支付第二批房款部分（人民幣）___________元(小寫)，________________________________元整(大寫)。

　　3、該房屋驗收交接完成后__日內，買方向賣方支付最后一批房款部分（人民幣）___________元(小寫)，________________________________元整(大寫)。

　　第四條權屬轉移登記和戶口遷出

　　(一)雙方同意，自本合同簽訂之日起__日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。

　　(二)如買方未能在房屋權屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)的期限內(最長不超過1個月)取得房屋所有權證書的，買方有權退房，賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款，并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。

　　(三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起15日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的，每逾期一日，賣方應向買方支付全部已付款千分之一的違約金。如逾期超過30日，買方有權解除本合同，賣方應收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款，并支付給買方房價總款5%的違約金。

　　第五條房屋產權及具體狀況的承諾

　　賣方保證該房屋沒有產權糾紛，因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，賣方應支付房價總款5%的違約金，并承擔其他賠償責任。

　　賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系，附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。

　　賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成，對已納入附件一的各項房屋附屬

　　設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。

　　在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】：___________________________費用由賣方承擔，交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后15日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的，每逾期一日，賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。

　　第六條房屋的交付和驗收

　　賣方應當在房屋過戶到買方名下后15日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時，應當履行下列各項手續(xù)：

　　1、賣方與買方共同對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況進行驗收，記錄水、電、氣表的讀數，并交接附件一中所列物品;

　　2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;

　　3、移交該房屋房門鑰匙;

　　4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù) ;

　　5、本合同規(guī)定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶 ;

　　6、本合同規(guī)定的其他應完成的事項。

　　本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后，才視為該房屋驗收交接完成。

　　第七條本合同簽訂后，賣方再將該房屋出賣給第三人，導致買方不能取得房屋所有權證的，買受人有權解除本合同，賣方應當自收到解除通知之日起3日內退還買方全部已付款，并按買方累計已付定金和房款的一倍支付違約金。

　　第八條稅、費相關規(guī)定

　　本合同履行過程中，買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費，買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：

　　1、賣方需付稅費：(1)營業(yè)稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費。(9)提前還款短期貸款利息(如有);(10)提前還款罰息(如有)。

　　2、買方需付稅費：(1)印花稅;(2)契稅;(3)產權登記費;(4)房地產交易服務費;(5)《房地產證》貼花;

買賣合同篇8

　　賣方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

　　買方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議，以資共同遵守。

　　一、基本情況：

　　1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)(縣)_____________路_________弄(新村)______________支弄_____________號________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。

　　2、土地使用權限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產權證。

　　3、廠房區(qū)域東側在_______米內、南側到_________米內、西側到_________米內、北側到__________米內。

　　二、廠房價格及其它費用：

　　1、廠房價格每平方米人民幣______________________元(大寫)，總價(含人民幣土地價格)人民幣_______________________________元(大寫)。

　　2、土地使用稅費按國家有關規(guī)定由_______方每年支付給有關部門。

　　3、乙方在甲方園區(qū)內的物業(yè)管理費每年人民幣___________________元(大寫)。

　　三、付款方式、期限及交房期：

　　1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元(大寫)。

　　(1)________年_____月____日前甲方把廠房通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元(大寫);

　　(2)其余房款應在甲方辦妥相關產權交易后(以產權交易中心核發(fā)產權證之日為準)6日內一次性付清，辦理中產生的契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉帳或現金方式支付均可，逾期交款處以滯納金按銀行利息的二倍，如乙方逾期超過三個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的10%計;若甲方不能辦理土地、房產二證，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金。

　　四、其他規(guī)定：

　　1、甲方在辦理好產權證后再給乙方協(xié)助辦理產權過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、廠房內土地屬批租，廠區(qū)內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。合同范本

　　4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染、高用電量的項目。

　　5、乙方在所購房屋內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。

　　6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規(guī)定交納。

　　7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房，甲方無權干涉。

　　9、本廠房的質量保修期為交付后一年內有效。

　　五、本合同主體及責任：

　　1、甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________2、乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)

　　六、本合同經雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產管理局和公證處各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　代表( 簽名蓋章)：代表( 簽名蓋章)：

　　電話：電話：

　　簽約日期：年月日簽約地址：

買賣合同篇9

　　20xx年5月1日，原告孫銀山在被告南京歐尚超市有限公司江寧店(簡稱歐尚超市江寧店)購買“玉兔牌”香腸15包，其中價值558.6元的14包香腸已過保質期。孫銀山到收銀臺結賬后，即徑直到服務臺索賠，后因協(xié)商未果訴至法院，要求歐尚超市江寧店支付14包香腸售價十倍的賠償金5586元。

　　【判決結果】：

　　江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院于20xx年9月10日作出(20xx)江寧開民初字第646號民事判決：被告歐尚超市江寧店于判決發(fā)生法律效力之日起10日內賠償原告孫銀山5586元。宣判后，雙方當事人均未上訴，判決已發(fā)生法律效力。

　　【判決理由】：

　　法院生效判決認為：

　　1、關于原告孫銀山是否屬于消費者的問題。(“買假索賠”是否屬于消費者?)

　　《中華人民共和國消費者權益保護法》第二條規(guī)定：“消費者為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務，其權益受本法保護;本法未作規(guī)定的，受其他有關法律、法規(guī)保護�！毕M者是相對于銷售者和生產者的概念。只要在市場交易中購買、使用商品或者接受服務是為了個人、家庭生活需要，而不是為了生產經營活動或者職業(yè)活動需要的，就應當認定為“為生活消費需要”的消費者，屬于消費者權益保護法調整的范圍。本案中，原、被告雙方對孫銀山從歐尚超市江寧店購買香腸這一事實不持異議，據此可以認定孫銀山實施了購買商品的行為，且孫銀山并未將所購香腸用于再次銷售經營，歐尚超市江寧店也未提供證據證明其購買商品是為了生產經營。孫銀山因購買到超過保質期的食品而索賠，屬于行使法定權利。因此歐尚超市江寧店認為孫銀山“買假索賠”不是消費者的抗辯理由不能成立。

　　2、關于被告歐尚超市江寧店是否屬于銷售明知是不符合食品安全標準食品的問題。

　　《中華人民共和國食品安全法》(以下簡稱《食品安全法》)第三條規(guī)定：“食品生產經營者應當依照法律、法規(guī)和食品安全標準從事生產經營活動，對社會和公眾負責，保證食品安全，接受社會監(jiān)督，承擔社會責任�！痹摲ǖ诙藯l第(八)項規(guī)定，超過保質期的食品屬于禁止生產經營的食品。食品銷售者負有保證食品安全的法定義務，應當對不符合安全標準的食品自行及時清理。歐尚超市江寧店作為食品銷售者，應當按照保障食品安全的要求儲存食品，及時檢查待售食品，清理超過保質期的食品，但歐尚超市江寧店仍然擺放并銷售貨架上超過保質期的“玉兔牌”香腸，未履行法定義務，可以認定為銷售明知是不符合食品安全標準的食品。

　　3、關于被告歐尚超市江寧店的責任承擔問題。(10或是10+1?)

　　《食品安全法》第九十六條第一款規(guī)定：“違反本法規(guī)定，造成人身、財產或者其他損害的，依法承擔賠償責任。”第二款規(guī)定：“生產不符合食品安全標準的食品或者銷售明知是不符合食品安全標準的食品，消費者除要求賠償損失外，還可以向生產者或者銷售者要求支付價款十倍的賠償金�！碑斾N售者銷售明知是不符合安全標準的食品時，消費者可以同時主張賠償損失和支付價款十倍的賠償金，也可以只主張支付價款十倍的賠償金。本案中，原告孫銀山僅要求歐尚超市江寧店支付售價十倍的賠償金，屬于當事人自行處分權利的行為，應予支持。關于被告歐尚超市江寧店提出原告明知食品過期而購買，希望利用其錯誤謀求利益，不應予以十倍賠償的主張，因前述法律規(guī)定消費者有權獲得支付價款十倍的賠償金，因該賠償獲得的利益屬于法律應當保護的利益，且法律并未對消費者的主觀購物動機作出限制性規(guī)定，故對其該項主張不予支持。